Przetarg 12381132 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie...

zadania pn.: Adaptacja ruin zamku Dewinów-Bibersteinów-Promnitzów na „Centrum Kultury i Tradycji” w szczególności w zakresie nadzoru nad realizacją i rozliczeniem Umowy na Roboty budowlane.
Część zamówienia: LOT-0001 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego zadania pn.: Adaptacja ruin zamku Dewinów -Bibersteinów-Promnitzów na „Centrum Kultury i Tradycji” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz nadzoru konserwatorskiego zadania pn.: Adaptacja ruin zamku Dewinów-Bibersteinów-Promnitzów na „Centrum Kultury i Tradycji” w szczególności w zakresie nadzoru nad realizacją i rozliczeniem Umowy na Roboty budowlane.2. Zadanie realizowane będzie w zakresie podstawowym, jako pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania w zakresie podstawowym, określonym w § 1 ust. 2 umowy z wykonawcą robót (Z.1 w Harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym).3. Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na zakres realizowanych prac objętych nadzorem inwestorskim i konserwatorskim zamieszczono na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16ae7d41-0e45-4512-828f-6f08ce6346b1 Nadzór inwestorski objęty przedmiotem zamówienia obejmuje zakres wskazany w art. 25 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej SWZ i stanowiących jej integralną część załącznikach.4. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2025 r, poz. 418 ze zm.) oraz niniejszej SWZ z załącznikami, a także prowadzenia nadzoru konserwatorskiego nad pracami budowlanymi przez osoby posiadającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie konserwacji i restauracji zabytków, zgodnie z treścią art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2023 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).4.5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 – 4.4 SWZ został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – projekt umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00228341-2026 z dnia: 2026-04-02
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 187276-2026 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji Opis : Zmieniono warunki udziału w postępowaniu i termin składania oraz otwarcia ofert. 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-04-24 10:00